合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
乙方（供货商）：——
本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体师生员工的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：
1、乙方必须将本公司（或本商店）合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验，并向甲方提供本公司（或商店）的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司（或商店）经营负责人身份证复印件（供甲方备案）。
2、乙方必须按甲方指定的食品（原料、调料）品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。
3、乙方所供食品（原料、调料）的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品（原料、调料）本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料：食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。
5、乙方向甲方供应的食品（原料、调料）价格按照批发价或优惠价确定。
6、货款按月结清。
7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。
8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同执行时间为一学期：自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止，合同期满另行续订。
甲方（盖章）：乙方（盖章）
法定代表或代理人签名：经营负责人签名：
电话：电话：
地址：地址
甲方：（购货方）
乙方：（供货方）
经友好协商，本着平等自愿的原则，就甲方使用乙方“众成”牌水泥瓦达成如下协议：
一、乙方向甲方提供水泥瓦，负责按甲方指定颜色进行瓦面喷色。
二、质量要求：乙方提供的水泥瓦必须达到国家级相关部门的质量要求，出具质量检验报告。甲方要求瓦面喷色为 （色卡编号 ）
三、合同价款及付款方式：水泥彩瓦 元/片；脊瓦 元/片。乙方将水泥瓦运至甲方指定地点，甲方支付货款的%，剩余款项喷涂施工完毕后，甲方验收合格后全部付清。
四、供货及施工：
1、甲方提前提供准确的用瓦面积。乙方根据甲方提供面积供瓦，如有剩余，剩余瓦超过100片，由乙方收回。
2、甲方指定水泥瓦运至，甲方提供存储场地，专人验收，签字确认。
3、在甲方瓦屋面铺设完毕达到喷涂条件后，提前方进行喷涂施工。在喷涂施工前，甲方应将瓦屋面清理干净，同时提供干净的自来水作为喷涂用水及施工电源，因瓦屋面清理不干净或用水不达标造成的喷涂质量问题与乙方无关。
4、喷涂施工必须在天气条件允许的情况下进行，即室外最低气温不低于8℃，风力小于4级。
五、违约责任：
1、甲方未按约定付款，每超过付款期限10日，应向乙方支付总货款1%的违约金。
2、乙方未按要求供货及喷涂，每超过约定期限10日，应向甲方支付总货款1%的违约金。
六、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成向当地人民法院提起诉讼。
七、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章生效。
甲方： 乙方：
xx年xx月xx日
甲方：
乙方：
甲、乙双方就送粮油事宜达成以下协议：
一、甲方向乙方提供所有产品的质量必须符合国家有关部门的质量要求并向乙方提供经营许可证明及产品合格证书，如因产品质量问题、人身伤亡事故及经济纠纷由甲方负全部责任，乙方并有权终止协议。
二、如乙方需进货，会提前一天电话xx知甲方，甲方必须按时送货到府。
三、甲方不能出现缺斤短两问题，如出现此类问题，乙方将从当期货款中扣除相应费用。
四、当批次粮油如出现质量问题，甲方负责最迟在第二天将粮油调换完毕。
五、如多次出现质量问题，缺斤短两问题，送货不及时等此类问题，乙方有权随时终止合约。
六、甲方供给乙方粮油必须保证质量，份量以及时间。
七、甲方每半个月向乙方送粮油的及时报价。
八、甲方交与乙方进店支持费
九、每月____日乙方核算甲方全部上月粮油款项，款项核算第二天将以转账方式或现金方式付清货款，不得延误或随意扣压。
十、甲、乙双方如因货物价格浮动相互协调定论。
十一、在甲方不能在合同约定的时间内供货的情况下乙方可以向第三方进货，并视同甲方自行放弃产品的供货权利，并承担相应的法律责任及经济损失。
十二、本协议一式两份，双方签字生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
兹有（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）定做服装，根据双方协商，达成以下协议并共同遵守。
合计总金额（人民币）大写：______元整小写：______元
二、付款方式：乙方给甲方供货，组织材料进行生产。甲方应预支付全额的 %订金即（￥ 元），乙方交货给甲方指定地点并验收合格后，甲方支付合同剩余100%货款（￥6000元）。
三、交货规定：
交货日期：月延误期不得超过______天。
四、验收方法：
乙方按甲方制作样板为依据制定款式、面料、颜色、数量。质量水准等供货给甲方确认。
五、双方责任：
1、乙方给甲方供货时。甲方验收，清点数量无误则须给乙方付清余款，如甲方无故拖延乙方货款，乙方有权收加其所供货，并追究因此甲方给乙方造成的经济损失。
2、甲方如无故中途退货或者拒收货，甲方应偿付乙方货款总值的作为违约金并赔偿因此给乙方造成的一切经济损失。
3、以双方认可样板为准（如无样板或合同无特别说明，则按国家市场同类服装标准）。
4、乙方有责任按照甲方要求制作服装，否则，乙方应负责返修，并承担返修的费用。
5、乙方有责任按照合同规定进行交货，每延期一天。乙方应偿付乙方延期交货部分货款总值1%罚金。
六、补充附则以上价格为含税价。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自签定之日起有效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》结合本工程实际情况，有关烟道供货事宜，经双方协商达成如下协议：
一、平等互利、双方自愿、保证合同的合法性；
二、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表
以上单价包括产品安装费用；
三、供货时间：合同签订后，由甲方电话通知为准，按甲方要求及时供货；
四、承包方式：乙方包制作、包安装、包运输、包装卸、包质量、包文明施工、包安全，乙方包楼层烟道边砼的浇灌；不含风帽及其他附件。
五、结算方式：合同签订后，甲方按乙方施工进度付款，待一栋楼安装完后付清所有工程款；
六、双方责任：
1、甲方责任：
①、按合同条款支付工程款；
②、甲方派驻工地代表对工程的进度和工程质量进行监督，检查验收；
③、甲方配合乙方安装烟道的原材料垂直吊装运输到各楼层。
2、乙方责任：
①、按合同约定供货安装；
②、主动与甲方协调，积极配合主体及施工进度；
③、遵守甲方的管理规定，遵守国家的安全生产规范，做好安全生产及文明施工，乙方因违反安全操作规定发生安全事故，一切责任由乙方负责。
七、违约责任：甲、乙双方任何一方违约，均相应赔偿对方的损失。
八、其它的约定事项
乙方提供工程款等额建安发票、税费由甲方补。
九、本合同以签字生效为法律依据，一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、有限期限：本合同待该工程供完结清一切款项自动终止。
甲方代表： 乙方代表：
签定日期： 年 月 日
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、开工日期： 年 月 日
6、竣工日期： 年 月 日
7、质量标准：合格
本装饰工程合同价款包干价 万元(大写：
乙方绘制并提供 套施工详图，交建设方确认后方可施工。
1、甲方派驻工的代表为：
2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 )
6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予
a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。
b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。
d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
1、合同签订后支付合同总价款的30%。
2、工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。
1、定额：按20xx年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。
2、工程取费按二级四类的相应标准执行。
3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。
4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。
a) 验收标准：(1)现行施工规范和验收规范;(2)经甲方确认的施工图。 b) 工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。
c) 乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。
根据中华人民共和国国务院第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。
a) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。
b) 因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。
c) 因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金(如孝感市、集团的`行业检查等)。
d) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。
e) 由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。
1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成 部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。
2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。
甲方(章): 乙方(章): 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
20xx年x月x日
需方（甲方）：__________
供方（乙方）：__________
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。
2．1合同总价为__________￥元，人民币（大写）：____________________。
2．2该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。
3．1合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%（即__________￥元）以电汇方式支付给乙方作为定金。
3．2本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%（即__________￥元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3．2乙方出具与甲方结算货款。
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5．1交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。
5．2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6．1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
6．2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程当中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8．1设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修（人为及不可抗力因素造成设备损坏除外），免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
8．2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9．1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
9．2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
9．3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
相关的合同范本·食品供货合同·钢材供货合同·办公用品供货合同
甲乙双方在履行本合同过程当中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
12．1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12．2合同壹式两份，每份共________页，甲乙双方各执一份。
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方单位：__________
乙方单位：__________
甲方代表：__________
乙方代表：__________
单位地址：__________
单位地址：__________
联系电话：__________
联系电话：__________
签约日期：__________
签约日期：__________
甲方：__________
乙方：__________
一、根据中华人民共和国经济合同法和甲、乙双方友好协商，由乙方向甲方提供会议设备的产品名称、商标、型号、数量、金额及数量详见供货清单（清单需双方加盖公章为准）。
二、保修及服务
乙方在按货物生产厂家承诺的质保标准执行外，在三年之内如果乙方所提供的会议设备出现了问题，由甲方电话通知乙方，乙方必须在接到电话后的24小时之内对会议设备进行维修（人为损坏的设备由甲方付材料费）。
三、运输方式及费用负担：
汽车运输，运费均由乙方承担。
四、交货时间：自合同签订之日起日内交货，即20xx年x月x日前供货。
五、交货地点、方式：由乙方运至甲方所在地，并乙方负责安装调试完后，在20xx年x月x日至20xx年x月x日之内由甲方验收完后交货。
六、付款方式及期限：
合同签订三日之内，甲方需向乙方预付合同总额的40%，即__________￥，货到并验收合格后日内，甲方需向乙方支付合同总额的30%，即__________￥，全部设备安装调试完毕，验收合格后支付25%，即__________￥，留下合同总额的5%，即__________￥，作为售后服务保证金。
七、若无不可抗力因素，甲方付款逾期，应每天按逾期款总额的万分之五（按日计）或法律许可的最大利率向乙方支付滞纳金；若无不抗力因素，乙方供货逾期，在甲方后期检查中乙方因人为因素没有按甲方规定供货或所供货物有质量问题，也应每天按逾期款总额的万分之五（按日计）或法律许可的最大利率向甲方支付滞纳金和赔偿甲方一切损失。
八、解决合同纠纷的方式：
本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意在甲方所在地仲裁机构仲裁，或向甲方所在地的人民法院起诉。
九、合同经甲、乙双方签字签章后即开始生效。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
法人代表：__________
法人代表签字：__________
委托代表人：__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
电话：__________
需方(甲方)：
供方(乙方)：
甲方向乙方购买由乙方生产的___________，具体供货清单请参考附件一。
2.1 合同总价为元，人民币(大写)：____________________。
2.2 该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。
3.1 合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2 本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3.2 乙方出具与甲方结算货款。
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.1 交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。
5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.1 设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以xx快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。
6.2 若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。
7.1 乙方提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.1 设备自甲方签收后，乙方负责________年的保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
8.2 在保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.1 乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
9.2 若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
9.3 因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。供货合同通用版0
合同编号：_____________
出卖人(甲方)：________________________________
买受人(乙方)：________________________________
供方：
需方：
为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
一、品名：成品木料；
二、结算价格：每立方米人民币（含%增值税发票）。
三、规格（mm）、数量（m3）、交货时间：
规格厚度长
度宽
度数量总计交货规格349401385138087130176221结算规格328901335178084126168210交货的时间和数量以需方每次下达给供方的订单确定。
四、木料质量要求及技术标准：
1、用材要求：树种：白杨树；产地。
2、木料的材质要硬、要白，木质不可太松。
3、木料不允许开裂、水腐、死节、大活节、蓝变、心材、虫眼、斜纹、带边皮、变形弯曲。
4、木料的规格尺寸不得出现负公差，厚度正公差不得超过mm。
5、木料允许小色差、10mm以下的小活节和11度以下的小斜纹；
6、木料湿度在15度左右，正负公差不得超过3度。
五、包装标准：按不同的规格分类打捆，包装带要打紧并要整齐地在木料两端打包，不得让木料在装卸时脱落四散。包装物不计价、不退回。
六、交货地点：需方企业所在地。
七、验收方法：需方按上述第四、五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收，对发现不符合质量要求和技术标准的木料，应在收货后20天内通知供方处理。
八、结算方式：货到20天结帐，需方按验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。
九、双方违约责任：
1、供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。由此造成需方的经济损失超过违约金的，供方还应给予赔偿。
2、供方逾期交货的（宽限期6天），按该货款总值的日1%向需方偿付违约金。因供方逾期交货导致需方生产的产品不能按时交货所造成的损失超过供方应当偿付的违约金数额时，供方还应给予赔偿。
3、需方逾期支付货款的，按逾期额的银行贷款利率向供方支付违约金。
十、纠纷解决方式：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向法院起诉。
十一、本合同有效期为年，自20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
十二、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。
供方（盖章）：
需方（盖章）：
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
税号：
税号：
工作时间：8:00-18:00
电子邮件
675289112@qq.com
