只有对自身利益进行分析后,制定出的合同才有意义,生效的合同和协议法律效力就是相同的,下面是小编为您分享的混凝土劳务合同6篇,感谢您的参阅。
甲方:________________
乙方:________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,本着自愿、平等、公正互利、诚实信用的原则,双方就________________工程混泥土施工劳务(即乙方向甲方进行劳务输出,由乙方组织专业队伍及工(用)具、辅助材料、部分机械设备,按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单,在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务)合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利,并认真履行,具体协议如下。
一、工程名称:____________________
二、工程地点:____________________
三、工程承包内容:________________
1.乙方承包的内容包括基础以下及基础以上全部砼工程。本工程采用商品砼。包括但不限于搭设泵管、拆泵管、回收泵管、清洗泵管、撘拆架子、架板、放料、砼的振捣、运输、收捡散漏砼、剔打、养护、砂浆包墙柱脚、打浮浆,低标号砼钢丝网的隔离、每层楼挂高、协助抄测标高、配合试验取样、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打及冲洗、水平构件施工缝的剔打及刷浆,楼面磙碾压、收平压痕拉毛、剩余水泥覆盖防雨等分部工作内容。
2.砼工程有关的材料在工地围场内的水平及垂直运输,楼地面建筑垃圾清扫等,本工程相关的一切辅助工作;乙方自行提供一切机具、工具、劳保用品自备自修包括但不限于:振动机、振动棒、斗车、钢铲、安全帽、安全带、雨衣、灯、插线板、灯线、线、材料吊装用的钢绳及锚具、水管、水平管、扳手、钉子、铁丝等,包括费用。并且乙方无条件配合各类检查等涉及混泥土单项工程的全部工作内容。
3.乙方应正确使用和保护浇灌砼的机械设备,拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐;少数使用自拌砼时,包括砂、石、水泥运输,砼的搅拌、运输,搅拌机的清洗养护。
4.砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计要求,楼地面表面垂直度、平整度达到不找平施工验收规范的质量要求。
5.乙方自备自修除塔吊及施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座等并保证安全文明使用。
6.安全文明施工包含在包干价内不另计点工。包括设计变更,单次单项在____元以内(包含____元)不另计费用,超出____元,按实际增加、减少。
1.本工程基础地梁、地坪及地梁以下单项单价按实际施工,________以________元/m3包干计价(包括管理费和文明施工和二次结构)。
2.本工程基础地梁以上单项单价按实际建筑面积施工,________以________元/m2包干计价(包括管理费和文明施工和二次结构)。
3.以上价格均为包干价,不再发生任何计时工。
按月进度付款,具体以施工单位付款时间为标准,每月____日上报实际所完成的合格工程量,次月____日付款。每次支付乙方实际已完成的合格工程量的____%。
全部完工,工完场清,在竣工验收合格之后,无任何质量问题,____个工作日内,支付实际所完成的合格总工程量的____%。(剩余____%用于维修,在分户验收合格之后,退还剩余维修款。全部完工后的维修由乙方自行负责,分户验收之后的维修款才能如数退还乙方。)
甲方按合同预订支付乙方劳务费后,乙方必须保证实际金额工资如实发放民工,每次付款之前,乙方必须按规定向甲方提供工人工资表及工人证件复印件,否则甲方不予付款。如甲方履约支付劳务费后,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。
1.乙方必须按国家、____市建筑安全文明规定组织施工,严格按照《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)及《____市建筑工地文明施工标准》规定执行,做到文明施工,安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。
2.乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨,完善质量管理体系,安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。
3.由甲方定期召开安全生产和质量培训会,做好安全工作,在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下,保证建设工程质量和施工安全。
4.严格执行安全“三级教育”制,即新工人入场教育,各分部、分项工程安全技术交底,班前活动,并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人,乙方不得安排上岗工作,如有此情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。
5.严禁违章操作、野蛮施工,进入施工现场必须戴安全帽,穿着规范,不准穿拖鞋上岗。高空作业时必须系好安全带,如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为,扣除安全文明施工措施费并处以乙方____元/次罚款,情节严重的,要求其退场或追究刑事责任,同时乙方承担违约责任。
6.乙方工人必须持证上岗,同时交由甲方备案(如发生现场有无证操作现象,甲方有权向乙方收取____元/次的违约金,并清退无证操作人员)。乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。
7.乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责,发现不符合现场文明施工要求的行为,处以乙方____元/次罚款,并立即整改直至合格,否则,将视为乙方违约并承担违约责任。
8.做好安全生产工作,杜绝安全事故的发生,如发生安全事故,单次安全事故费用在____元以内的(含____元)由乙方承担;单次安全事故费用超过____20000元,并区分事故责任,甲方承担单次安全事故费用超过____元以上部份的____%;乙方承担单次安全事故费用超过____元以上部份的%。
1.甲方提供的材料及机具,乙方有义务保管与维护,不得人为损坏、损毁、浪费。否则,甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。
2.扣件、钢管、模板、木枋、沙、石子、水泥等承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清。
1.严格按照甲方的工期计划并遵照执行(以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准,进度计划下发给乙方,具体时间以甲方开具的书面通知或合同预定的工期为准,乙方必须满足书面通知或合同预定的工期提前,由不可以抗拒因素除外)。
2.质量标准必须达到优质结构。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工,达到建设单位及甲方所要求的质量等级。振捣时必须满振,满足混泥土的密实度。严禁违章作业与野蛮施工,每道工序完工后必须自检并及时报请甲方,由甲方等有关部门进行验收,合格后方可进行下一道工序的施工。
3.乙方应经常组织自己的管理人员学习该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水平,加强作业控制,提高作业人员的技能,作好预防控制来提高工程质量,保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。
4.乙方应严格按三检制(乙方自检、项目部检查、监理抽查)和质量控制计划实施。组织资格作业人员,保证作业人员和各类操作人员的技能水平能够满足工作需要,对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题(包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等)。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中,发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准,甲方处以乙方____元/次的罚款,并勒令乙方进行返修、返工,同时承担相应的损失。
5.由乙方原因导致返工、返修,其返工部位的所有损失由乙方承担并处以____元/次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求,甲方有权清退乙方施工队伍,并且甲方按照乙方实际已完成的合格工程量的____%支付给乙方(用于分发工人工资),保证金不予退还;并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
6.乙方必须按照甲方提供的有效指令等进行施工作业,否则,甲方每发现一次处以乙方____元。
1.甲方责、权、利
1)按合同约定付款的时间,保证工资及时到位。
2)给乙方创造良好的施工条件,提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。
3)协调乙方施工时与施工方的关系。
4)由于材料条件未满足进度,单次超出____天,甲方向乙方提供____天后的每人每天生活费____元。
2.乙方责、权、利
1)劳务承包主要负责人亲临现场管理,合同签订人无特殊情况不准离开现场,在甲方统一协调管理下开展工作,服从甲方安排并参与甲方工作协调,无条件配合各部门对本工程质量、进度、安全、文明、治安的各项检查,遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度,并承担承包范围内的工作和自己雇佣人员的管理责任。否则,乙方承担违约责任并处罚款____元/次。
2)乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约,乙方无条件退场,甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金,以此作为甲方另行组织班组的补偿。
3)根据工程需要,为保证施工质量、进度、安全和文明施工,乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制,并配合甲方。乙方管理人员如有变更,应及时向甲方提供变更的管理人员名单,经甲方同意后方可变更。
4)因乙方原因导致中途退场,甲方有权不予结算,并保证金不予退还,并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
5)因乙方原因导致工人集体闹事、罢工、停工等因素拖延工期或影响甲方名誉,甲方有权清退乙方及其施工队伍,并且有权不予结算乙方已完成的合格工程量,作为乙方对本工程造成工期拖延及名誉的赔偿。
6)由于甲方原因导致停工,单次____天之内,乙方无权向甲方提出任何理由支付工人工资或生活费。
7)乙方根据进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划,报甲方审批后采购。因计划不准确或乙方原因产生的一切停工待料的责任由乙方承担。
8)根据施工需要,乙方自行组织劳务人员,自备各种施工机具(除塔吊、施工电梯、混凝土泵车及输送泵)和所有一切辅材,乙方负责施工现场的围栏与安全措施的搭拆,必须派专人专职维修、维护。
9)保护工程成品、半成品和甲方提供的施工机械设备,若乙方人为损坏,则由乙方负责赔偿或修复。乙方在施工过程中必须配合协助和支持承包范围以外的工作。
10)在宿舍内禁止男女混住,工区内遵纪守法、文明礼貌、不得喧哗、大吵大闹、不得赌博,否则,每发现一次处罚乙方____元。凡未在本工地上班的人员一律不得住在宿舍区内,每发现一次一人处罚____元,并勒令其当即离开。
11)甲方管理人员一旦发现乙方所属的工人有偷窃行为,按物价的____倍/次处罚乙方。情节严重者,报当地公安机关处理。
12)乙方必须按时支付工人工资,若乙方在施工过程中有拖欠工人工资行为,甲方有权终止合同,不予退还乙方缴纳的保证金,以乙方实际所完成的合格工程量的____%支付给乙方(用于发放工人工资),并向乙方索赔甲方的直接和间接损失。
13)严格遵守国家有关部门对施工现场、防疫、暂住流动人员办证、计划生育等规定和要求。搞好坏境卫生,办理相关证件,并承担相关费用。与民工签订工劳务协议及安全生产文明施工责任协议。
14)乙方上岗人员在施工时不得浪费材料,否则,除向甲方赔偿其浪费的材料以外,处以乙方____元/次罚款。对出现____次以上浪费现象的工人劝其退场,具体规定如下:
a)因施工质量不合格而返工造成的一切损失乙方承担。
b)现场上发现的其他不正常的浪费现象。
乙方人员进场后不得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、盗窃等现象,一经发现,处以乙方____/次的罚款,并由乙方承担相关费用,情节严重者,报当地公安机关处理。
十一、其他
1.乙方因施工质量一次性达不到验收标准,返工、返修造成的工时费和材料费自行负责。
2.严把施工质量关,否则,所造成的损失由乙方全部承担。
3.根据施工总承包方的抢工需要,须增加人力时,乙方无条件增加,如乙方无力增加,甲方协助增加,增加的工人工资比在岗工人工资高____%,作为甲方临时调动人力的往返路费及工时费。
4.国家规定的现行检验、验收标准、有关建筑的法律规定、甲方的管理制度、公司的管理制度、安全责任书视为本合同的附件,与本合同有同等法律效力。
5.如建设单位(总承包方、施工方)未按合同约定支付进度款和尾款,乙方有义务配合甲方追收。
6.乙方在伙食团自行购买饭。如果乙方在伙食团进行赊购,每次发工资时由甲方代扣赊购饭票的全部金额。
7.甲方现场需要计时工时,乙方无条件提供,计时工的单价为:小工____元/人/天,大工____元/人/天。
十二、履约保证金
乙方于合同签订时向甲方缴纳合同履约保证金____元、工程进度保证金____元、质量保证金____元、安全保证金元;合计____元。
主体工程主体完工后三个月内退还全部保证金(若乙方未能按时支付本工程内所有工人的剩余工资,此履约保证金将优先用于支付工人工资。)。乙方提供全部履约保证金后本合同生效。如因乙方原因导致的本合同不能履行或不能完全履行,属乙方违约,甲方不予退还乙方缴纳的所有保证金。
十三、违约责任
1.任何一方违约赔偿守约方的一切直接和间接损失。
2.违约方按乙方工程总价的____%支付守约方违约金。
十四、未尽事宜
本合同未尽事宜双方协商解决。
本工程甲方只配备____台塔吊与____台施工电梯供用。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。自双方签字(盖章)后自动生效,工程全部完工付清尾款后自动失效。
甲方:________________ 乙方:________________
身份证:______________ 身份证:______________
现场负责人:__________ 现场负责人:__________
联系电话:____________ 联系电话:____________
日期:________________ 日期:________________
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,一致同意由乙方作为 工程砼浇筑项目的施工承包单位,为明确双方权利和义务,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合 市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,供双方共同遵守执行。
第一条、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围和内容
承包以下施工图纸(包括修改图纸和设计变更、会审记录等)中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护,除整盘结构梁板为泵送砼外,余运输及浇筑工序及设备由乙方负责。
第二条、承包发式
1、包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包机械(垂直运输机械除外)、包小型工具(雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等)、包伙食、包暂住费、包人身保险费、安全帽、荧光衣。
2、甲方配备垂直运输机械、提供电源、水源、工人宿舍(宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣),其余搅拌机、砂浆机、平板、插式震动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设(甲乙提供立管水管口,乙方接管责)等均由乙方负责。特别注明:
2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱,固定配电箱以后的手工工具、照明灯具(含钨丝灯)、电缆电线、控制箱均由乙方负责。
2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必须满足甲方阶段进度计划的要求。
第四条、承包内容
1、砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。
2、施工图纸(包括设计变更)主体结构部分的全部砼构件(含窗套板)的浇筑(不管采用什么方式)和浇筑前对模板的淋水养护,应铺设的砼输送管道,临时脚手架搭设,砼浇筑,振捣找平(要求经过二次3m铝直尺找平,木墙板磨粗,竹扫扫纹),柱及墙根部的凿毛,其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷,清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放,外架面砼的清理,砼养护等全部过程。
3、不同等级标号砼的浇筑部位浇砼,应按项目部下达的施工技术交底文件执行,砼损耗为1%,超过部分由乙方负责。
4、泵送管的运输、组装、拆除(包括支架的制、安、拆)、管清洗、去渣及管卡、机件的清洗及浇捣完毕后送至地面保管室,做到本层楼面浇完砼后,施工不遗留该班组的操作机具及材料,对泵机周围掉落的砼及时清理,上楼使用及完工后场地的清洗。
5、工地范围内的本工种砼及施工机具、材料的水平及垂直运输。
6、施工图中所有的砼工;质安检查清理、平整,工程验收清扫、冲洗等。包括涨模;漏浆处理等。
7、负责完成部分安全资料(如班前班后安全活动记录等),每日发进度款前三天送交项目部。
第五条、工期
1、本合同工期拟定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工,具体按项目部制定的结构施工节点工期执行。
2、各节点工期:基础、墙柱、梁板等工期由项目部现场确定;
第六条、计算方式、工程量、单价、总价及结算
1、计量方式:按建筑面积结算,执行gb/t505353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范》进行结算。
2、承包综合单价:砼浇捣(不含税) 元/㎡,工程造价暂定为 万元。
3、工程结算:按实际完成工程量建筑面积乘以第2点合同单价。
4、本承包单价为一次性承包单价,在合同期内不予调整。
5、设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量,施工后的变更修改及承包合同以外的其他零星工程,由乙方当月填报增加工程量签证单,送甲方代表签证确认,增减工程量按定额人工费的80%结算支付,增减工程量当月不按时报送的,甲方不予结算。
第七条、甲、乙双方权利和义务
(1)甲方权利和义务
1、向乙方提供所需要的施工图纸及有关资料一份。
2、向乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程交底。
3、派驻项目经理、主管工程师和施工员对工程质量、进度及工程量进行监督、验收,解决应由甲方解决的有关事宜。
4、向乙方进行安全生产、文明施工教育。
5、向乙方提供工人宿舍、用水、用电(生活水电费由乙方负责)。
6、负责为乙方进场人员办理暂住证(费用由乙方负责)。
7、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,如不符合要求者,甲方有权随时辞退或要求调换人员。
8、负责按期支付工程进度费。
9、乙方人员的人身保险费由甲方统一代购,费用按乙方工程造价的6%由甲方统一计算,在乙方进度款中扣除。
(2)乙方权利和义务
1、负责组织有浇砼施工经验、身体健康、技术熟练的作业人员进场,人数不少于20人,且能满足甲方的进度要求。其中专业管理人员不少于3名,电工不少于2人,应根据进度要深圳市调增作业人员的数量,保证本工种与其他工程工种流水作业连贯畅通,确保工程按期完成。
2、乙方进场人员应带齐各种有效证件(身份证、计生证、上岗证、炊事人员的健康证),一寸彩照2张,乙方收集齐证件的复印件后同时造花名册一份连同证件复印件送交甲方存查。负责施工场地的放线测量、协助现场管理,负责将场地清理后移交给砌体队伍。
3、按规定办理外来人口暂停证,务工证等(手续由甲方办理)费用由乙方负责。自觉接受当地政府有关管理,缴纳有关规费。严禁带小孩进入工地,违章罚款500元/人次。
4、熟悉图纸,参加甲方组织的施工图纸、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底。严格按施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工。
5、服从甲方现场管理人员的领导和指挥,接受甲方、业主和质监部门的检查监督。
6、遵守甲方“项目部工地规章制度”的管理规定,否则,按该规定处罚,罚款均在当月进度款中扣除。
7、每天对甲方配备机械设备进行保养,如声音操作造成机械损坏的费用由乙方负责赔偿。
8、乙方承担支付工程款前的所有职工生活费用,不得以任何借口拒绝施工。
9、出现安全事故由乙方负责现场处理,垫付所有费用。相关索赔由甲方负责与保险公司交涉,索赔费用按本工程保险单合约执行,保险公司赔款负责范围之外的费用由乙方负责。
10、负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表,发放时必须由本人签字,如乙方不按足额发放或未发放工人工资引起纠纷,一切负责由乙方承担外,甲方还将给予乙方壹万元(10000.00元)的罚款:
第八条、质量要求及罚则
1、工程质量必须严格执行建筑工程技术操作规程和有关质量标准,并达到国家建筑工程验收合格以上的等级标准。
2、浇筑砼面应振捣平实,每层楼面平整度必须控制在±1cm之内,应用铝尺拉平校核,及时修整,最后扫纹面。未达到上述要求,扣除该层工程量的10%。
3、砼浇筑完后,应在上一层砼未浇筑之前进行每天不少于4次的养护。如养护期间乙方未派人养护、漏养或不及时养护,则由项目部另行派人养护,费用按4次养护/每工日计算,在乙方进度款中双倍扣除。
4、如因乙方振捣人员的过振而引起的胀模现象,凸出2cm以内的,由乙方负责凿平。凡超出2cm以上的,除负责凿平外,还需接受甲方根据情节轻重给予罚款处理。
5、因乙方原因造成拆模后出现蜂窝、麻面及轻微露筋、孔洞的现象,乙方应无条件及时处理修整。造成的不良影响,其损失由乙方承担。
6、因乙方原因造成拆模后出现露筋、孔洞等严重质量问题导致返工,其返工的费用乙方负责,材料损失按2倍材料费赔偿,并扣除该层20%工程量。
7、拆模后,木工负责清理小至厚薄嘴之类的小木块,剩余属乙方原因造成的渣碎由乙方负责清扫干净(木工引起的漏浆由木工自行处理)。
8、密实度、表面平整度依据规范要求标准执行,测点合格率96%。
9、严禁现场混凝土加水,否则每次罚款壹仟元,引起质量事故的应全额赔偿甲方损失。
第九条、安全文明施工
1、进入施工现场,操作人员必须戴安全帽,佩带工作卡,严禁穿拖鞋进入现场。使用工作卡者由甲方先行发放提供,乙方退场时如数交还,若损坏或欠缺,则以购入价赔偿。
2、凡操作工具、机具、管道、支架,吊运时要注意运行安全与堆放安全。正确使用专业机械,严格按操作规程施工,严禁输送管等机具堆放于外脚手架上。
3、按规程不得使用16周岁以下、55周岁以上和患有不适合本工种作业的残疾人员。因乙方负责造成有关部门对工地的安全处罚,由乙方承担。
4、凿毛及清理出来的余渣,应随时处理干净,避免脚手架板上残留余渣,余渣必须集中装袋,严禁直接从楼层上抛下,以防坠落伤人。
5、生活区及施工区的文明施工、清洁卫生工作由乙方负责。
6、施工期间所有人员不得以任何理由阻碍施工,不得集体争吵、胡闹,所有因此而造成的损失由乙方负责。
第十条、工程验收
工程质量应符合本合同的约定,如经验收不合格,乙方必须无条件返工直至达到合格。因返工造成工期延误的,应承担违约责任,由此产生的材料损失乙方负责赔偿。
第十一条、工程款支付方式
1、工程质量进度款:乙方每月25日前,将当月施工进度的合格工程量报送甲方施工员核实,经甲方工程项目部审核后,于次月10日由甲方按本月完成工程量的75%进行支付。
2、完工付款:工程完工经验收合格乙方工人退场后15天内付至总工程量的90%。
3、工程结算款:工程验收合格,结算经双方确认后一个月内付清余款(扣除有关保险费、罚金)。
4、工程进度款及结算等均按甲方有关规定及程序办理:乙方领取进度款必须造当月工人工资表,在甲方有关人员的监督下向工人发放工资(工资表原件上交财务部)。
第十二条、违约责任
1、未经甲方同意,乙方不得擅自将工程转包或分包,一经发现,乙方应向甲方一次性支付相应工程款20%的违约金,甲方有权单方面解除合同,已完成的工程量不予结算。
2、由乙方原因造成质量事故,其材料及误工损失由乙方负责,由乙方负责返工或修复,并且每次事故乙方应向甲方支付20xx0元的违约金,实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。出现再次以上工程事故的,甲方有权单方面解除合同,已完成的工程量不予结算,乙方并应承担其应的法律责任。
3、施工期间,如乙方未能完成进度计划(含节点工期),乙方每逾期一天应向甲方一次性支付1000元的违约金,若乙方在甲方第一次提出警告并要求乙方提出整改方案后,第二次检查仍未完成计划,甲方有权解除本合同或将乙方所承包的施工范围无条件分割给其他队伍施工。
4、所有进场人员必须自觉遵守工地的现场管理,服从指挥,执行项目部各项规章制度,遵纪守法。如违反制度及不服从指挥,乙方应向甲方一次性支付5000元的违约金,实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方,甲方有权解除合同,乙方无条件退场。
5、乙方受到甲方有关质量、工期、安全、文明施工等处罚达两次后,甲方有权单方解除合同,乙方必须无条件退场。除本合同已有明确约定违约金数额或计算方法外,其它违约行为,违约方应一次性向另一方支付相应工程款3%的违约金,实际损失高于违约金的按实际损失赔偿甲方。
6、保证养护时间不少于7天,每天不少于4次,保持混凝土面的湿润,否则每次罚款500元,且甲方有权自行安排第三方队伍进场养护,所发生的费用由乙方双倍承担。
7、拆模后如发现蜂窝、麻面的,乙方应负责处理。乙方操作造成的,每处罚款100元。
第十三条、附则
1、本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,同具法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,双方履行完各自的义务后自动失效。
3、本合同未尽事宜,双方本着公平、公正的原则,协商解决,必要时可签订补充协议。
4、因执行本合同双方发生争议,由双方协商解决,协商不成时,任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
混凝土劳务合同篇3
甲方:
乙方:
双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
1.工程名称:
2.工程地址:
承包范围:甲方施工的所有楼层及地面所有混凝土浇筑工程。
本工程采取计量劳务承包,每立方单价如下:c15:c25:c30:
进度款按每栋楼工程所要求节点计算,乙方完成每栋楼正负零出来后付;二层付;四层付;完成六层后每栋楼所有混凝土款项共计付到;
五、其他
本合同签订后,甲方未按合同规定支付已完成工程的工程款,乙方有权力停止提供甲方任何混凝土,其损失由甲方自负,甲方必须承担经济责任。
本合同一式两份甲、乙双方各执一份,双方签之日起生效,合同履行完毕、付清尾款后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
经双方协商,甲方同意将藤县安泰、阳光小区混凝土捣制工程承包方给乙方,具体如下:
1、施工要求:乙方必须按图纸施工,保证质量,按图纸规范要求,出现质量问题,所有用工材料由乙方负责。
2、乙方在施工过程中,做到节约材料,合理利用,做到工完场清,如发现浪费材料,甲方将对浪费材料进行罚款,甲方在安排清理施工场地情况下,乙方如迟迟不能安排,甲方将自行派人清理场地,所用人工、工资将在乙方工程款里扣除。
3、工程质量范围:包括空调板、天面花架、栏板、构造柱、阳台、反坎、承台地梁垫层、回填夯实、基坑清理,本项目所有捣制工程。
4、文明施工:施工场地内要戴安全帽,不得穿拖鞋,做到工完清场,不准在工地和生活区打架斗殴、打牌、赌博,如有违反一切后果乙方自负。
5、单价:按图纸标注的建筑面积计算(10元/㎡)。
6、付款方式:每个月按每个人每天支付四十元生活费,每栋楼三层板面浇筑完成后支付完成工程量的80%,春节前支付工程款的90%给乙方,主体封顶甲方付给乙方工程款甲方付95%,余下5%竣工验收后一个月内全部付清。
7、施工安全:乙方在施工过程中,不要盲目施工,注意安全,如发生人为的安全事故一切都由乙方自己负责,甲方不承担任何费用。
8、施工管理:乙方必须听从甲方的合理安排,按质、按量完成,每月安排的工程量,不得以任何理由停工,如有延误,甲方有权更换班组,并以完成工程量的70%结算后自动退场。
9、施工日期:从施工日起到 年 月 日全部完成。
(1)每天必须完成每个板面,若乙方无故拖延工期,延一天罚一仟元正,(因甲方原因造成误工的,总工期相应顺延,如停电等等).
本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字)
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
承包人:______________________(以下简称甲方)
法定代表人:________________________________
通讯地址:__________________________________
联系方式:__________________________________
银行账户:__________________________________
银行卡号: __________________________________
分包人:_____________________(以下简称乙方)
法定代表人:________________________________
通讯地址:__________________________________
联系方式:__________________________________
银行账户:__________________________________
银行卡号: __________________________________
签订地点:__________________________________
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将_____________________________工程分包给乙方施工,为确保工程按时、按质、按量顺利完成,经双方友好协商,签订以下协议,供双方共同遵守执行。
1、 工程名称:____________________
2、 工程地点:____________________
3、 工程质量标准:________________
4、 安全施工标准:重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾,创安全文明等级优良工地)。
1、 本工程以包工不包料方式发包,包安全、包质量、包工期、包文明施工、包工具。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工,属本程中±0.000以下及以上的结构施工过程中所有发生的全部砼浇筑及养护。所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。
工期自_____年____月___日开始,至_____年____月___日竣工,总工期为_______天。由项目部指定部位进行施工。工期进度必须满足甲方项目部要求,遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求,甲方有权委托第三方插入施工,乙方负责支付一切费用。
按施工图纸计算:±0.000以下基础部位巳综合包含在建筑面积内,不得另行计算。承包综合单价为_____元/m2.(按建筑面积计算)。
本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用,甲方不另作任何补贴。
1、 乙方(承包负责人)施工期间必须在施工现场进行监督和管理,保证工期如期完成。
2、 所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划(包含特殊情况下作出的调整进度)进行施工,按时按质按量完成。
1、未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式转包本工程,否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。
2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料,保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的,从第三天起,甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工,所增加的费用由乙方负责,并按5%的管理费收取。
3、甲方指定施工员分管乙方,乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导,对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者,甲方施工员有权执罚乙方。
4、乙方进场施工时,必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中,对各项工程做好质量技术安全监督,把好质量安全关,发现问题要及时纠正,确保工程正常施工。
5、乙方人员必须要合理用料施工,甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当故意浪费砼料的,造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用。
6、乙方因施工技术差,管理不善或人力不足,造成工程质量不合格或达不到进度要求的,甲方有权终止本施工合同,并责令乙方退场,退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款,不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求,甲方有权另外插入人员进行施工,所发生的一切费用由乙方承担。
7、乙方人员因违章造成工伤事故,所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付,甲方并按违约处理,按所发生事故费用的总额的50%处罚。
8、因乙方原因,乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方,不合格不予结算,所造成的损失一切由乙方负责。
1、乙方工人进场施工,班组长必须亲自带班安排工作,熟悉图纸,精心施工,对工人做好技术交底和安全教育,以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富砼浇筑经验方可进行该工种的施工,振捣密实,必须保证砼浇筑质量,不得出现空洞及较大面积蜂窝、麻面现象。每部位施工完毕后,在养护期内做好砼养护工作,乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收,经双方验收合格后,乙方才能进行下道工序的施工。
2、在施工过程中,必须与其他工种(如水电预埋管)密切跟踪配合。否则,造成的工料损失等费用,由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失,由乙方负责一切费用。
1、所有进场的施工人员,必须到项目部进行登记,并且经过新工人三级教育和考核,考核合格后才准上岗作业,施工过程中必须要遵守各项安全规章制度,进入施工现场必须戴安全帽,不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物,高空作业必须系好安全带,若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故,一切后果由乙方负责。
2、停止使用施工机具后要切断电源,避免意外事故发生。
3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆,要爱护好施工机具,需用电器或机械检修时,需由甲方电工人员检查维修无误后,方可使用,否则发生事故的所有费用由乙方负责。
4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理,超过半天由甲方派清洁工人清理的,相应的费用由乙方负责支付。
5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物,并派专人打扫宿舍内外卫生,集中垃圾专人收集,不准在宿舍内赌博,爱护公共设施,节约用水、用电,禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。
6、乙方进场的施工人员,甲方提供无偿住宿,统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住,原则上每人一床位,每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方,因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则,每超出一个床位处予每天100元罚款,依次类推。
1、在流水作业时必须按项目计划时间进行,乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工,否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。
2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工,否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。
3、乙方所有进场的工人,不得在工地或工棚打架闹事。否则,打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用,罚款由乙方支付,严重者送公安机关处理。
4、未经甲方项目经理同意,不得带外来人员到工地住宿,否则,每人每夜罚款100元,所发生的一切事故由乙方负责;在宿舍内赌博的,经发现每人每次罚款500元;在工地及宿舍周围大小便的,经发现每人每次罚款100元。
1、本工程无预付款支付,未竣工之前甲方支付乙方价款的方式是以每栋结构封顶按实际完成的工程量实际比值的70%价款支付给予乙方,工人伙食费由乙方自理。其余款项待竣工验收后15天内一次性结清。
2、完成的工程量需经甲乙双方现场人员确认,并经甲方项目经理、施工长、结算员及有关人员签名才能作为支付依据。
3、若当乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收,70%的工程量价款甲方可不给予支付,待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。
4、乙方收到甲方支付的70%工程款后,必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象,甲方有权代乙方支付工资并收取10%的.劳务费。
5、工程全部验收合格后,乙方可向甲方提出工程结算,结算表必须经项目经理、施工长和结算员共同签字确认,再送公司财务部审核工程量后,按本合同核定承包结算总额。
6、结算总额=乙方实际完成的工程量*合同单价
十一、争议解决
1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现,或有事项与实际图纸要求不相符的,经双方共同协商解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
十二、其它
1、 乙方必须与其属下的每位工人在进场三天内签订劳务协议书一式三份,并交甲方一份。进场三天后未签订劳务协议的,甲方一经发现,除勒令乙方限期内补签协议外,可对乙方罚款500元/人。
2、 本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,合同自签字之日起生效,待结算款付清后自然失效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________
法定代表人(签章):_____________法定代表人(签章):______________
签订日期:________年_____月_____日
工程地址:县城
工程项目:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、建立共信。经双方协商同意签订本协议,以资共同遵守。
1、承包内容:
(1)混凝土工程
a:图纸范围内全部混凝土浇捣。
b:混凝土浇捣所需要的全部机械设备及工具,(包括砼压磨机)。
c:为保证质量安全,砼浇捣后一定用压磨机磨两遍。
d:混凝土浇捣12小时后,派专人淋水养护14天,保持混凝土表面处于湿润状态,保证工程质量。
(2)所有工程工序完成后竣工交工前的清理、验收。清理按规定做到窗明地净,保证工程竣工交付的顺利。
(3)工人参加本工程的意外伤害保险都由乙方承包费用。(甲方代办理)
2:承包方式:
(1)乙方实行按施工图纸内容包工,包施工使用的机械设备,完成所有的砼工程施工工作达到竣工交工要求的方式进行承包。(包清洗承台.抽水.配合挖机平整承台.内地面土方.夯实。)
(2)按照甲方合同工期(双方在签订本协议时,乙方已认真了解甲方合同工期内容)和国家的安全质量要求责任进行承包,保证工程顺利完成。
(一)承包造价及计价方式:
1、乙方承包单价:地下室(包括顶板)±0.00以上的两倍计算面积,包括清理垫层淤泥,正负零以上按建筑面积每平方米实物量综合单价________元/m2(包人工、捣砼用的小型机械,电缆,软管,甲方负责垂直运输,水电到每个楼层后由乙方自驳接)。
2、计价方式:按建筑面积(建筑面积按国家规定计算)以每平方进行计算。
3、承包方式:本协议约定的承包方式为劳务分包。
(二)进度款支付方式:
以形象进度付款比例为准,具体的付款方式为:
1,完成3.5万平方米至4万平方米,15天内支付75%,其余封顶后15天内付80%,待二次结构模板拆除后付全工程量的95%,其余5%在装修完一个月内全部付清。
2,工程款必需专款专用,不能挪作它用,若发现挪作它用的严重影响了工程进度或未支付应支付的工人工资的严肃处理。甲方有权单方解约,违约责任按本协议第六条1款。进度款的.使用,先工人工资、后材料款的使用,不足款项由乙方自行垫付。乙方每月发放工人工资的工资表由工人本人签名确认并每月提交一份原件给甲留底备案。乙方必须保证其所交付甲方留底备案的工人工资表为乙方全部工人,必要时甲方可派员监督乙方发放工人工资或亲自支付乙方工人工资,若工资由甲方支付的,甲方有权在工程进度款或总结算款中扣除。
1、本工程履约保证金为_______万元,地下室工程±0.000的楼板浇筑完成一周内退还履约保证金_______万元,履约保证金退还时不计息。
1、承包者必须具备所有承包项目的专业技术水平。
2、乙方必须按甲方提供的设计图纸,国家颁布的《建筑工程施工验收规范》和《建筑工程质量验收评定标准》,严格按质、按量进行施工,服从甲方技术管理人员的指挥,以确保工程的施工质量。
3、乙方必须配备足够的施工人员和管理人员,严格按甲方制定的施工进度进行施工。且乙方必须保证按不同部位增加施工人员施工,确保工程质量的前提下加班保证甲方的施工进度施工。
4、施工过程中,因乙方技术不过关,管理不善等原因而造成质量问题而要返工,一切后果、费用全部由乙方负责,并按情况轻重,处以罚金,500元~20xx0元不等。
1、乙方在聘请员工时,必须进行严格考核、挑选,必须具备专业水平,身体健康;并在进入工地7天前提供工人的有效证件、身份证原件(核对本人无误后当场返还)、身份证复印件。甲方的原则是乙方的工人没有持有效身份证及未满18周岁的童工一律不准进入工地从事任何施工工作。乙方的工人必须持有有效身份证,若乙方的工人没有有效身份证及使用未满18周岁童工的,产生的后果全部由乙方负责。乙方在工人进退场的时间应如实及时向甲方上报,由甲方备案。乙方如不如实及时向甲方上报备案的,所引起的后果全部同乙方负责。
3、安全文明:乙方必须严格执行国家建筑法所制定的建设工程安全生产法律法规结合公司的规章制度、施工现场所制定的临时规范制度等严格执行安全生产、文明施工、以确保整个施工过程安全有序。
4、治安管理:乙方必须严格遵守国家法律、法规、发现有违法律、法规扰乱社会治安等人员,公司将立即对其采取处罚并清除出场,严重者送公安机关处理。
5、乙方必须按照国家现行施工操作规程进行施工,确保施工安全,若在施工中出现不戴安全帽、穿拖鞋、按规定不戴安全带的每次罚款伍拾至壹佰元。所罚款项从乙方进度款中扣除。
6、乙方必须服从甲方的施工安全管理和教育,注意自身安全保护。
7、乙方严禁在工地(含工地生活区内)出现有黄、赌、毒现象。甲方人员如发现乙方人员在工地进行赌博、吸毒的,(每次罚款500元-1000元),而在工地集众打架,无事生非、施工现场任意倒乱的施工班组每次罚款5000-10000元正,属个人造成的罚款500-1000元所罚各款项从乙方工程进度款中扣除(先扣罚班组后再由班组自行处理)并通知公安机关劳动部门对违法人员进行处理。
8、由于本工程工期急任务重,在施工中会有一定的其它因素影响,但乙方必须在安全的情况下加班加点按照协议工期规定保质保量完成任务。
9、乙方须按施工合同及进度表规定时间完成工期,必须加班加点施工而赶上工期,若超期或按乙方的施工进度有可能超期甲方有权安排其他施工班组人员协助施工,其工资在乙方承包造价内扣除,乙方必须协作,若执意抗拒或停工,甲方有权终止本协议。
10、乙方人员在施工中,必须做到文明施工,属于乙方范围内的必须清理干净。
11、在施工期间严禁工人在施工现场内大小便,每次发现一次罚款50-100元。
12、宿舍内严禁用电热丝煮水冲凉,厨房内乙方自备炉具。违反者每次扣罚款100元并没收用具。民工宿舍内按甲方规定每间宿舍住入人数,乙方必须听从甲方安全管理人员的安排,住入民工宿舍后由乙方安排一至两人负责乙方所用区域的安全卫生管理人员协作宿舍区、厨房、卫生间、浴室等安全卫生工作,安全卫生一定要达标,一经检查罚款自负,如果损坏甲方原有宿舍财物的由乙方负责补上(必须按规定要求)。
13、工地上不能出现夫妻房间或使用模板隔开独立的房间,若要使用独立房间或夫妻房间的另行由甲方安排。
14、交工前乙方必须负责室内的地面清理,做到窗明地净。
15、本工程按现行建筑工程施工和验收规范及建筑工程质量验收评定标准执行。
16、严守国家和地方安全操作规程,落实各项劳动保护安全措施(如戴安全帽,不许穿拖鞋等)消除事故隐患,做到文明施工,非施工人员及未做安全教育的人员不准进入施工现场。
17、乙方遵守甲方单位的现场协调管理,接受甲方对质量、安全方面的监督管理,教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。
18、乙方自觉遵守工程施工过程中的成品保护和竣工后场地清理、生活垃圾外运,甲方施工工地范围内不允许做饭及食宿。
19、人员进入施工现场前按规定进行“三级安全教育”,上班时一定带安全帽,不能穿拖鞋,如有发现每人每次罚款50元。
1、中途不管乙方(自身)任何原因,又或是严重违反公司管理规范,不服从管理人员指挥,严重偏离质量、进度等要求而退场,则乙方退场时,乙方的所有材料、机械、归甲方所有,作乙方违约补偿甲方的损失。乙方所完成工程量一概以50%工程款结算给乙方,并马上离场。
2、在质量上有严重蜂窝,麻面每个按200元处罚乙方。
3、乙方在施工中加强管理,若出现安全事故一切责任由乙方或保险公司负责承担。特大事故保险公司赔偿不足的双方协商解决。若出现须经甲方垫付赔偿的,乙方应全额赔偿甲方单个事故50000元(含50000元)由乙方自付,50000元以上部分甲方负责70%,乙方负责30%。
4、工人下班后;若在工地以外出现工伤事故与甲方无任何关系。
5、施工过程中,因乙方技术不过关、人员少、物料跟不上、管理不善等原因而造成施工进度严重拖后,甲方有权终止本协议,并按完成工程量的50%结算给乙方。工人工资不足部分由乙方全部负责。
6、在施工中因图纸变更,增加或减少工程量按承包单价进行增减扣除(正负5%内不进行增减)。
本工程按甲方工程进度安排表进行。
乙方必需按本项目工程需要,保证足够的施工人力、物力、确保工期内完成交付使用,若超于工期不完成本项目因乙方原因造成的工期延误,每延期一天扣罚人民币3000元,同样如乙方提前竣工每一天奖励3000元。工期奖罚款甲方有权在工程进度款或结算中扣除或奖励。支付工程款。
甲方提供的材料乙方节约使用,如造成超标浪费同样进处罚。
九、本协议有其它未尽事宜,另行商量解决,协商不成,按工程所在地法院诉讼解决。在履行过程中,一方向另一方所发文件信函以本协议约定的地址寄出三天视为送达。
十、本协议一式肆份,签名盖章生效。(甲乙双方各执两份)
甲方:乙方:日期:|
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
675289112@qq.com